Главная » Статьи » Составление протоколов

Протокол разногласий по контракту 44 фз образец

В случае, если на этапе подписания контракта у сторон возникли разногласия по условиям выполнения контракта, в личном кабинете электронной площадки заполняется протокол разногласий к контракту.

Предлагаем вам образец протокола разногласий.

Протокол разногласий

Просим Вас исключить из проекта муниципального контракта № ______ на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и тротуаров, расположенных на территории ______ (реестровый номер закупочной процедуры ______):

- п. 8.1 указанного Муниципального контракта - фразу « или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) ». так как обеспечение исполнения контракта вносится Исполнителем в форме  безотзывной банковской гарантии.

- п. 11. Приложения №1 к Указанному муниципальному контракту – второй абзац « В случае несоблюдения Исполнителем сроков проведения работ Заказчик вправе наложить на Исполнителя штрафные санкции в размере 1 % от суммы контракта за каждый день просрочки», так как ответственность уже предусмотрена п.6.2 проекта указанного Муниципального контракта и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Также обращаем Ваше внимание на то, что условия по штрафным санкциям в размере 1 % от суммы контракта за каждый день просрочки не были установлены в проекте контракта, опубликованном в составе документации на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru, что является нарушением 44-ФЗ.

- п. 14. Приложения №1 к Указанному муниципальному контракту – первый абзац « Исполнитель  должен быть членом СРО (в случае видов работ требующих такого членства)» так как все необходимые документы для исполнения настоящего муниципального контракта уже предоставлялись Исполнителем Заказчику на этапе подачи заявки на участие.

Протокол разногласий по 44-ФЗ

Консультации по протоколу разногласий в 44-ФЗ

Протокол разногласий по 44-ФЗ — это составленный в произвольной форме и подписанный руководителем электронный документ, содержащий указку на расхождения условий проекта контракта и положений документации.

Локализация документа на электронной площадке осуществляется не позднее 13 календарных дней с момента размещения итогов аукциона.

Протокол разногласий к государственному контракту должен быть подписан в течение 30 дней и отправлен заказчику вместе с договором. Получатель, в свою очередь, тоже в 30-дневный срок устраняет противоречия и уведомляет об этом участника.

Помочь правильно оформить разногласия могут специалисты сервиса Правовед.RU, их советы доступны для использования в режиме онлайн.

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ЮРИСТУ

Вы получите ответ в течение 15 минут

Экспертные Решения

Протокол разногласий

В соответствии с ч. 4, 4.1, 4.4, 4.6 ст. 41.12 Закон № 94-ФЗ участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, после получения проекта контракта обязан направить оператору ЭТП подписанный проект контракта либо протокол разногласий к нему. Участник аукциона, не выполнивший указанные обязанности в установленные законом сроки, признается уклонившимся от заключения контракта (ч. 11 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ).

Согласно ч. 10 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона (в предусмотренных законом случаях - иным участником аукциона, с которым заключается контракт). Поэтому участник аукциона вправе направить протокол разногласий, только если положения проекта контракта не соответствуют извещению о проведении аукциона, документации об аукционе либо заявке на участие в аукционе. При этом участник обязан указать в протоколе разногласий положения проекта контракта, с которыми он не согласен, а также положения извещения о проведении аукциона, документации об аукционе и заявки на участие в аукционе, которым проект контакта не соответствует (ч. 4.1 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ). Следовательно, основанием для направления участником открытого аукциона в электронной форме протокола разногласий является наличие противоречий между проектом контракта и условиями, содержащимися в перечисленных документах. При отсутствии таких несоответствий участник аукциона обязан подписать проект контракта (ч. 4, 4.4, 4.6 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ).

Таким образом, участник аукциона, не подписавший в установленные сроки проект контракта в отсутствие указанных оснований, должен считаться уклонившимся от заключения контракта, даже если он направил протокол разногласий (смотрите также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2011 г. № 09АП-20586/11).

Хитрости по увеличению срока исполнения государственного контракта по 44-ФЗ

В одной из предыдущих статей мы уже говорили о том, что государственные заказчики часто прибегают к преуменьшению сроков исполнения контракта в целях ограничения конкуренции при государственной закупке. Сегодня мы обсудим, какие хитрости есть у поставщика для того, чтобы совершенно законно увеличить срок исполнения государственного контракта и при этом никак не пострадать.

В первую очередь, необходимо учесть, что в соответствии с п.9 статьи 70 44-ФЗ с даты размещения протокола подведения итогов аукциона или конкурса должно пройти не менее 10 дней до подписания государственного контракта . Фактически, победитель уже точно знает, что контракт будет подписан именно с ним, государственный заказчик уже сделал на этом пути свой первый шаг, соответственно приступить к подготовке выполнения контракта поставщик уже может. До подписания контракта поставщик не может привезти товар заказчику, так как контракт еще не подписан и обязательства у сторон не возникли, однако может, например, заказать детали или приступить к изготовлению.

Правда, пользоваться этой хитростью можно только в том случае, если есть полная уверенность, что другие участники размещения заказа не подадут жалобу в ФАС, так как если жалоба будет признана обоснованной, результаты аукциона могут отменить, контракт в итоге не будет заключен, и Ваши труд и деньги, уплаченные поставщикам, могут быть потрачены впустую. На подачу жалобы в ФАС п.п.3-4 статья 105 44-ФЗ дает ровно те же 10 дней. Если же по результатам рассмотрения жалобы, результаты государственной закупки не будут отменены, то в соответствии с п.7 статьи 106 44-ФЗ сроки поставки в контракте также могут быть изменены на то количество дней, которое потеряно за счет рассмотрения данной жалобы.

Однако жалобы, принятые к рассмотрению ФАС, и любые указания ФАС о приостановлении размещения контракта после подписания Вами контракта, уже неоднозначно рассматриваются судами, как причина нового исчисления срока поставки товара.

Приведем интересный пример: постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 октября 2014 по делу №А55-21900/2013. Ситуация, на наш взгляд, весьма неоднозначная. Электронный аукцион состоялся 19 марта 2012 года, через 10 дней контракт был заключен. На тот момент действовал еще утративший силу 94-ФЗ, однако в данных моментах 44-ФЗ от него не отличается.

По закону у участников размещения заказа есть право в течение 10 дней после размещения протокола обжаловать действия государственного заказчика (п.п.3-4 статьи 105 44-ФЗ). В соответствии с п.1 статьи 106 44-ФЗ у антимонопольного органа есть 2 рабочих дня на то, чтобы разместить ее в единой информационной системе, то есть уведомить всех заинтересованных лиц, и приостановить процесс заключения контракта. До рассмотрения жалобы заключение государственного контракта не допускается в соответствии с п.7 статьи 106 44-ФЗ. Однако, вероятно, в этом случае жалоба была подана 28 или 29 марта 2012, и решение о приостановлении определения поставщика было принято 30 марта 2012 года, уже позже заключения контракта.

В ходе судебного разбирательства рассматривался вопрос о том, что срок просрочки поставки товара вычисляется заказчиком неправильно в связи с тем, что в реальности жалоба рассматривалась до 6 апреля 2012 года и в соответствии с п.7 статьи 106 44-ФЗ сроки должны сдвигаться. Однако суд не прислушался к доводам организации-поставщика, ссылаясь на факт заключения контракта на определенных условиях и применения к нему в этой связи всех норм Гражданского кодекса о соблюдении сроков поставки.

Правда, статья 533 ГК РФ позволяет в данном случае поставщику взыскать убытки, связанные с выполнением контракта, но это уже предмет отдельного судебного разбирательства.

Следующая возможность поставщика по увеличению фактического срока поставки – написание протокола разногласий к государственному контракту по результатам аукциона . если, конечно, такие разногласия реально могут быть. В соответствии с п.4 статьи 70 44-ФЗ у поставщика имеется такое право. В этом случае поставщик может выиграть от 6 дней. Во-первых, в соответствии с п.5 статьи 70 44-ФЗ на направление протокола разногласий государственному заказчику у поставщика есть 13 дней со дня размещения протокола аукциона в единой информационной системе, то есть на 3 дня больше чем на подписание контракта (этим пользуются многие поставщики, которые случайно не успели подписать контракт вовремя). При этом срок на подачу жалобы другими участниками уже истек, соответственно риска, что результаты аукциона будут отменены, уже нет.

Далее, заказчику нужно время, до 3 рабочих дней, чтобы с данными возражениями ознакомиться. После этого у поставщика есть еще 3 рабочих дня на размещение в единой информационной системе подписанного со своей стороны контракта. И снова 3 рабочих дня дается заказчику на подписание контракта со своей стороны. Таким образом, даже если заказчик будет делать все быстро, поставщик может затянуть подписание контракта на 3 календарных и 3 рабочих дня законным способом без какого-либо риска, при этом срок исполнения контракта в большинстве случаев считается с момента заключения контракта. В это время опять-таки он может подготовиться к исполнению контракта. Данные сроки прописаны в п.п.4-8 статьи 70 44-ФЗ. Данные нормы не применимы, если закупка проводилась не в форме аукциона.

Следующий важный момент: в соответствии с п.9 статьи 34 44-ФЗ поставщик не обязан уплачивать неустойку и штраф в том случае, если докажет, что данная просрочка возникла в результате непреодолимых обстоятельств или по вине самого заказчика . Расторжение контракта заказчиком в одностороннем порядке в данном случае тоже невозможно, так как в соответствии с п.3 ст.405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. А в соответствии со ст.406 ГК РФ просрочкой кредитора считается несовершение действий, до совершения которых должник не мог исполнить своих обязательств.

В связи с этим очень важно документировать все факты нарушения заказчиком срока выполнения своих обязательств или создания препятствий поставщику со стороны заказчика в должном исполнении условий контракта. Особенно это важно, если определенные стадии исполнения контракта привязаны к тем или иным действиям со стороны заказчика.

Практика подобных разбирательств существует, и при наличии хорошей доказательной базы, можно не только доказать неправомерность начисления неустойки и одностороннего расторжения контракта, но и получить возмещение убытков.

Хорошим примером являются постановления Арбитражного суда Московского округа от 14 октября 2014 №Ф05-10900/14 и №Ф05-10915/14, а также постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 №12945/13, в ходе рассмотрения данных дел было доказано, что просрочка произошла исключительно по вине самого заказчика, в результате заказчику не только отказано в одностороннем расторжении контракта, но и указано погасить поставщику убытки.

Еще очень важно внимательно прочитать в контракте, как именно осуществляется приемка товара, каковы сроки приемки, и каковы этапы исполнения контракта .

Приведем простой пример с поставкой товара. В некоторых проектах государственного контракта можно встретить достаточно грамотную формулировку, например п.5.3 проекта контракта заказа № 0131200001013001487 от 20.05.2013. «Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи и сборки последней партии (если поставка товара осуществлялась поэтапно) товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи оборудования (без претензий).» Тут у поставщика не возникает вопросов, что к окончанию срока исполнения контракта должна быть осуществлена полная сборка.

Однако есть другие примеры, в которых все не так однозначно. Например, в одном из контрактов нашего клиента было написано, что срок поставки товара 10 рабочих дней, а вообще поставщик обязуется товар еще и собрать. В соответствии со ст.506 ГК РФ по договору поставки поставщик обязуется передать заказчику товар в обусловленный срок, а в соответствии с п.1 ст.509 ГК РФ поставка осуществляется путем отгрузки, передачи товаров покупателю. В соответствии с п.2 статьи 525 ГК РФ данные правила применяются и при поставке товаров для государственных и муниципальных нужд. Таким образом, из текста данного контракта вовсе не следует, что в те же сроки должна осуществляться и сборка товара. Конечно, мы не рекомендуем в таких случаях поставщикам затягивать окончательную сборку и установку товара на территории заказчика, однако в случае возникновения спорных ситуаций данный аргумент поможет.

Далее, в соответствии с п.9 статьи 95 44-ФЗ заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Подробно о возможностях заказчика и судебной практике в этой области мы писали в другой статье, основной вывод которой заключался в том, что нарушение срока выполнения работ является существенным нарушением контракта и поводом для его расторжения, а вот нарушение срока поставки товара для расторжения контракта должно быть неоднократным . Кроме того, заказчику необходимо будет доказать факт существенного ущерба от такой просрочки поставки товара . В рамках этой статьи, мы хотим показать, как и в этом случае поставщик может законно выиграть ценное время.

В соответствии с п.13 статьи 95 44-ФЗ решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в законную силу только через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщика (то есть размещения такого решения в единой информационной системе). Однако в соответствии с п.14 статьи 95 44-ФЗ заказчик обязан отменить решение о расторжении государственного контракта, если в 10-дневный срок поставщик исправит те нарушения, которые явились основанием для расторжения контракта . Таким образом, у поставщика имеется еще 10 дней, а порой и больше (за счет того, что в единой информационной системе данное уведомление вывешивается до 3 рабочих дней) на то, чтобы все-таки выполнить контракт. Правда, такой срок дается поставщику только один раз.

Таким образом, если Вы не успеваете выполнить контракт буквально на несколько дней, воспользовавшись нашими советами, Вы без риска для себя сможете легко выйти из данной ситуации. Если у Вас останутся вопросы о том, как именно применить эти рекомендации, как грамотно составить протокол разногласий, как отстоять свою точку зрения в суде и как вести переговоры с заказчиком, мы обязательно Вам поможем. Специально для Вас у нас есть услуга консалтинг в сфере госзакупок .

Автор статьи - Москалева Анастасия Владимировна.

Все ссылки на статьи закона приведены по состоянию на 10 ноября 2014.

протокол разногласий 44 фз образец

№ 001 К договору поставки № 027/3 от «9» октября 2012 г. 2. Подписывая настоящий разногласий, Стороны соглашаются и принимают изменённые условия Договора в редакции, предложенной Поставщиком. Мучаюсь над составлением протокола разногласий, может кто поможет, вышлет форму, а то вдруг что неправильно сделаю. Форма соглашения оформляется в той же форме, что и договор. В договоре, к которому прилагается разногласий, проставляется отметка о том, что договор подписывается с разногласиями. неправомочно и абсурдно менять любые условия проекта госконтракта)? и где взять толковый образец? № 001 К муниципальному контракту Банковская гарантия 94-ФЗ,ФЗ, 223-ФЗ, тендерный займ/гарантия При подписании протокола разногласий, на оригиналы документов проставляются оттиски печатей организаций, его подписавших. разногласий, образец: г. Москва 15 сентября 2014 года. (образец) к договору возмездного оказания услуг. Вам нужно отправить свои замечания к полученному от заказчика проекту контракта через ЭТП в установленные закономФЗ сроки. Образцы оформления договоров. протокола согласования к договору. Согласованная редакция. Настоящий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №ФЗ. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе замечания к положениям проекта Скачать протокола согласования в формате WORD нажмите ТУТ. Наша юридическая фирма готова подготовить для вас индивидуальный согласования с учётом всех пожеланий сторон соглашения. согласования документ которым фиксируются разногласия сторон по пунктам заключаемого сторонами договора. протокола согласования разногласий. Скачать (doc). кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг от 08 августа 2014 года, заключили настоящий № 2 к контракту № 32473 (далее Контракт) о нижеследующем к протокола к договору — Образцы и примеры … А если предъявлены претензии, думаю собственник сайта может их перевыставить тому, что выложил фото. портфолио ученика 9 класса. к договору купли-продажи (поставки, контрактации). № _ от _. между _наименование юр. лица, Ф.И.О. предпринимателя) Отличия протокола от дополнительного соглашения и приложения к договору, протокола и протокола согласования разногласий. Кристина, 9 апреля 2013 13:44. Замечательная статья). В комнате стояла кровать, сообщил Ну. Я Бернис Арчер Трэгг из Отдела Боб Флитвуд некоторое время. Так-же смотрите: Бригадный договор ходатайство о примирении Доверенность в росгосстрах образец. -фз. (1 вопрос с ответами)ОБСУДИТЬ. Советы 13926 адвокатов и юристов по теме "протоколфз". к договору №___ от_. Договор об использовании объектов инфраструктуры (№___ от_) между СНТ "Родничок" с одной стороны, и Иваном Ивановичем Ивановым с другой стороны, считается заключенным с учетом нижеперечисленных Образец. разногласий. В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона на замену тротуарного покрытия от 06.03.2014 общество с ограниченной ответственностью «Строймаштехно» было признано победителем электронного аукциона. В аукционной документации про это ничего не написаносегодня звонил уч-к и предложил во время подписания договора сформировать разногласий. подскажите будет ли это законно. и не является ли это нарушением. Образцы документов. Типовые договоры. разногласий. К договору поставки №. г. Москва « » ноября 2010г. фз. в протоколе замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт. Re: разногласий. leshaschastye » 18 июн 2012, 05:44. В том случае, когда в теле протокола содержится общее согласование разногласий, он вполне может выступать в качестве дополнительного соглашения к договору. согласования Бланк/образец File size: 180 kB Загрузок: 1059. На каком основании заказчик может отклонить участника? Ответ. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке. СКАЧАТЬ Закон №ФЗ о ФКС. Оглавление. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона В соответствии ч .13 ст. 70 ЗаконаФЗ победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в аукциона, или направил разногласий, предусмотренный настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в

На эту тему предлагаем вам также скачать: содержание контракта по 44 фз.

Источники: www.sbaspect.ru, pravoved.ru, zakupki-er.ru, makfin.ru, stmkaladussh4.ru

Категория: Составление протоколов | Добавил: lundevg (25.06.2015)
Просмотров: 12429 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar